|
STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PAVYZDINIAI PIRKIMO DOKUMENTAI
PATVIRTINTA _______________________________ (perkančiosios organizacijos vadovo pareigos) _______________________________ (dokumento, kuriuo patvirtinta data, pavadinimas, numeris)
STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PAVYZDINIAI PIRKIMO DOKUMENTAI
SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO DARBAMS PIRKTI SĄLYGOS (KS)
/Pirkimo pavadinimas arba pirkimo objekto pavadinimas/
TURINYS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 2. PIRKIMO OBJEKTAS 3. RANGOVŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 5. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 6. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS 8. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 9. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 10. PRELIMINARI PASIŪLYMŲ EILĖ 11. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS 12. SPRENDIMAS APIE KONKURSĄ LAIMĖJUSĮ PASIŪLYMĄ 13. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 14. Priedai: 1. Pasiūlymo forma (Pasiūlymo raštas, Pasiūlymo priedas, įkainotas [Kiekių/Veiklos] sąrašas) 2. Akcepto rašto forma 3. Sutarties sąlygos (sutarties projektas) 4. Užtikrinimo formos 5. Konkurso dalyvio deklaracija
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. /Perkančiosios organizacijos pavadinimas/ (toliau vadinama perkančioji organizacija) numato įsigyti /trumpas perkamų darbų aprašymas/. 1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos 2002 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme Nr. IX-1217 (Žin., 2002, Nr. 118- 5296; 2003, Nr. 123-5579) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas). 1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu. 1.4. Išankstinis skelbimas apie pirkimą /buvo arba nebuvo/ paskelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. 1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų. 2. PIRKIMO OBJEKTAS 2.1. Perkamų darbų savybės nustatytos pateiktose techninėse specifikacijose ir brėžiniuose. Perkamų darbų kiekiai arba bendroji apimtis nustatyta [Kiekių/Veiklos] sąraše. Perkančioji organizacija šioje konkurso sąlygų vietoje apibūdina perkamus darbus. Techninės specifikacijos ir brėžiniai pateikiami konkurso sąlygų priede. Perkančioji organizacija taip pat nurodo perkamų darbų kiekius ar apimtis. Jeigu neįmanoma nurodyti tikslių kiekių, rekomenduojama nurodyti preliminarius, kurie susidarytų normaliomis sąlygomis vykdant numatytą sutartį ar sutartis. Pirkimo objektas gali būti suskirstytas į atskiras dalis, tokiu atveju perkančioji organizacija turi nurodyti tai šioje dalyje. 2.2. Darbai turi būti atlikti iki /įrašyti datą/. Jei pirkimo procedūra neskirstoma į dalis: 2.3. Ši pirkimo procedūra neskirstoma į dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam darbų kiekiui. Jei pirkimo procedūra skirstoma į dalis: 2.3. Dalyvis gali pasiūlymą teikti /vienai pirkimo daliai/, /kelioms dalims/ arba /visoms dalims/. Kiekiai, nurodyti skirtingose pirkimo dalyse, nėra skaidomi. Dalyvis gali siūlyti tik visus kiekius arba visą kiekvienoje dalyje nurodytą prekių kiekį. 2.4. Dalyviams /leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus (tuomet vertinama pagal ekonominį naudingumą)/ /neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų/. 3. RANGOVŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 3.1. Rangovas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimo objekto vertę, sudėtingumą, nustato minimalius rangovų kvalifikacinius reikalavimus. Šie reikalavimai turi būti konkretūs, aiškūs ir visiems suprantami. Keliami kvalifikaciniai reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Rengiant rangovų kvalifikacijos reikalavimus, remtis Viešųjų pirkimų įstatymu. Rekomenduojama kvalifikacinius reikalavimus įrodančių dokumentų sąrašą pateikti lentelėje:
Eil. Nr. Kvalifikaciniai reikalavimai Kvalifikacinių reikalavimų reikšmė Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai 1. 1. Rangovas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą. Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas Valstybės įmonės Registrų centras ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduota pažyma (originalas) patvirtinanti, kad rangovas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą, išduota ne anksčiau, nei /data/. 2. 2. Rangovas yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu. Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas Valstybinės mokesčių inspekcijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduota pažyma (originalas) apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu už laikotarpį iki /data/. 3. 3.
Rangovas neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai. Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas Valstybinio socialinio draudimo įstaigos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduota pažyma (originalas) apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą už laikotarpį iki /data/. 4. . Rangovas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas Įmonės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos /kiti reikalavimai, kuriuos nustato perkančioji organizacijai/
Specialieji ekonominės ir finansinės būklės, techninės kompetencijos reikalavimai (darbams):
Eil. Nr. Kvalifikaciniai reikalavimai Kvalifikacinių reikalavimų reikšmė Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai 1. Įmonės bendrojo likvidumo koeficientas – ne mažiau nei 1.2 -1.5 Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas Dalyvio 2002, 2003 ir 2004 m. pelno (nuostolių) ataskaita ir balansas (jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metus, ji pateikia duomenis nuo savo įregistravimo datos). 2. Įmonės pelningumo koeficientas – /nurodyti procentą (rekomenduojama 3-5)/ proc. Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas Dalyvio 2002, 2003 ir 2004 m. pelno (nuostolių) ataskaita (jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metus, ji pateikia duomenis nuo savo įregistravimo datos). 3. Rangovas privalo turėti LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, leidžiantį vykdyti sutartyje numatytus darbus. Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas Atestato kopija 4. Įmonės patirtis (kaip pagrindinio rangovo) /nurodyti laikotarpį/, statant ne mažesnį kaip /nurodyti objektų skaičių/ objektų skaičių, savo pobūdžiu, sudėtingumu bei apimtimi tolygų darbams, vykdomiems pagal šią sutartį, (nurodomų objektų statyba privalo būti baigta ne mažiau, nei 70 proc.); Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas Įmonės darbo patirties aprašymas 5. Statybos vadovas, kuris numatytas paskirti vadovauti darbams, privalo turėti: (i) ne mažesnę kaip 3-jų metų patirtį atliekant panašaus pobūdžio ir apimties darbus bei būti ne mažiau kaip 1 metus dirbęs tokių darbų vadovu, ir (ii) LR Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, leidžiantį vykdyti sutartyje numatytus darbus; Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas Statybos vadovo darbo patirties aprašymas ir atestato kopija
6. Rangovas privalo turėti arba įsigyti darbų atlikimui reikalingą pagrindinę įrangą, nurodytą KD (įranga gali būti priklausanti dalyviui ar gauta panaudos, nuomos ar kitu būdu); Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas Statybinės įrangos, siūlomos naudoti vykdant šią sutartį, sąrašas
Jei rangovas numato dalį darbų perduoti vykdyti subrangovams, tai ši dalis negali viršyti 30 procentų visos darbų apimties. Subrangovų kvalifikacijai taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir rangovui, numatyti minimalių kvalifikacinių reikalavimų lentelės 1-4 p. bei specialiųjų kvalifikacinių reikalavimų 1-5 p. Specialiųjų kvalifikacinių reikalavimų 3 ir 5 p. numatytas atestatas turi būti išduotas tiems darbams, kuriuos subrangos būdu gen. rangovas perduoda subrangovui vykdyti. 3.2. Kvalifikacijos reikalavimai rangovų grupei, kuri pateikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu: Perkančioji organizacija nurodo minimalius kvalifikacijos reikalavimus rangovų grupei, kuri pateiks bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Aukščiau esančioje lentelėje reikia nurodyti nustatytus reikalavimus, kuriuos turi tenkinti kiekviena jungtinės veiklos sutarties šalis, pvz., įmonė neturi būti bankrutuojanti, neturi būti skolinga mokesčių ir privalomojo socialinio draudimo įmokų mokėjimo ir pan., ir reikalavimus, kuriuos turi tenkinti visos jungtinės veiklos sutarties šalys kartu, pvz., sudedamos sutarties šalių pajamos, turtas ir pan. 3.3. Rangovų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu, privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. 3.4. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Sutartis turi numatyti subsidiarinę ir/ar solidarinę visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. 4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 4.1. Rangovas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. 4.2. Pasiūlymas, pasirašytas rangovo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas raštu šiuo adresu: /nurodyti perkančiosios organizacijos adresą/ iki /nurodyti galutinio pasiūlymų pateikimo terminą: datą, valandą, minutę/. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami. 4.3. Rangovo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. 4.4. Darbų kainos pateikiamos litais. Jei pasiūlymas pateikiamas kita valiuta, jo kaina perskaičiuojama litais pagal oficialų Lietuvos Banko nustatytą valiutos keitimo į litus kursą paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną. Į darbų kainą įeina visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kitos). PVM turi būti nurodomas atskirai. 4.5. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei /nurodyti datą, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpį, kurio metu turi galioti pasiūlymas. Reikalaujamas pasiūlymo galiojimo terminas negali būti ilgesnis kaip /90 dienų supaprastintam atviram konkursui; atviram konkursui gali būti nustatomas kitas terminas/ nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino dienos/. 4.6. Rangovo prašymu perkančioji organizacija nedelsdama pateikia rašytinį patvirtinimą, kad rangovo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo datą ir valandą. 4.7. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša raštu visiems rangovams, paėmusiems konkurso sąlygas. 4.8. Rangovas konkurso pasiūlymą (Pasiūlymą, Pasiūlymo priedą, įkainotą [Kiekių/Veiklos] sąrašą) privalo pateikti pagal 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame ir užantspauduotame voke. Ant voko turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, rangovo pavadinimas ir adresas. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygų 2-oje dalyje nurodė, kad pirkimo objektą galima suskirstyti į atskiras dalis, šioje konkurso sąlygų dalyje turėtų nurodyti: 4.9. Rangovas pateikia pasiūlymą /vienai daliai, kelioms dalims, visoms dalims/. 4.10. Pasiūlymo lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti rangovo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu. /Jeigu perkančioji organizacija prašo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, ji turi nurodyti, kad šis dokumentas neįsiuvamas, nenumeruojamas ir pateikiamas voke su techniniais pasiūlymo duomenimis./ 4.11. Pasiūlymas perkančiajai organizacijai pateikiamas paštu arba per kurjerį. 4.12. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami rangovui registruotu laišku. 4.13. Rangovas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino. 4.14. Teikdamas pasiūlymą, konkurso dalyvis patvirtina (dalyvio deklaracija – 5 PD priedas), kad jis nėra susijęs su jokiu galimu interesų konfliktu ir kad nėra susijęs su jokiu kitu konkurso dalyviu ar projekte dalyvaujančiomis šalimis. Jei tokios aplinkybės atsirastų sutarties vykdymo metu, rangovas turi nedelsdamas apie tai informuoti perkančiąją organizaciją. 4.15. Teikdamas pasiūlymą dalyvis patvirtina, kad visa jo pateikta informacija yra teisinga, ir kad jis nenuslėpė jokių aplinkybių, nurodytų šių sąlygų 4.14 p., apie kurias turėjo informuoti perkančiąją organizaciją. 5. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS Jeigu perkančioji organizacija nusprendžia reikalauti pasiūlymų galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento. 5.1. Rangovo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu/. Užtikrinimo vertė – /perkančioji organizacija turi nurodyti užtikrinimo vertę. Nurodomas santykinis arba absoliutus užtikrinimo dydis/. Banko ar draudimo bendrovės garantija turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį ir 30 dienų po galiojimo laikotarpio pasibaigimo, t.y. iki [numatyti konkrečią datą], o draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį t.y. iki [numatyti konkrečią datą]. 5.2. Prieš pateikdamas pasiūlymą rangovas gali prašyti, kad perkančioji organizacija patvirtintų jo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento priimtinumą. Perkančioji organizacija, gavusi tokį prašymą, privalo duoti rangovui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento priimtinumo patvirtinimas neatima teisės iš perkančiosios organizacijos atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus arba dėl kitokių priežasčių perkančioji organizacija prarado pasitikėjimą juo. 5.3. Perkančioji organizacija įsipareigoja nedelsdama, bet ne ilgiau kaip per 7 kalendorines dienas grąžinti konkurso pasiūlymų galiojimą užtikrinančius dokumentus, kai: 5.3.1. pasibaigia konkurso pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas; 5.3.2. įsigalioja pirkimo sutartis ir sutarties įvykdymo užtikrinimas; 5.3.3. buvo nutrauktos pirkimo procedūros. Tais atvejais, kai perkančioji organizacija nusprendžia nereikalauti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, šioje konkurso sąlygų dalyje nurodo: „5.1.Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.“ 6. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS 6.1. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną rangovo rašytinį prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 6.2. Perkančioji organizacija į gautą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas atsako ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama rangovui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems rangovams, kuriems ji pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. 6.3. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) konkurso sąlygas. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) visiems rangovams, kuriems perkančioji organizacija yra pateikusi konkurso sąlygas, išsiunčiami ne vėliau kaip likus 3 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 6.4. Šį punktą pildyti, jeigu numatomas susitikimas su rangovais, kurio tikslas geriau susipažinti su konkurso sąlygomis, perkančiosios organizacijos poreikiais, kitais dalykais, kurie svarbūs sėkmingam pasiūlymų rengimui. Numačius susitikimą su rangovais perkančiajai organizacijai rekomenduojama šiame punkte nurodyti: „Perkančioji organizacija numato susitikimą su rangovais. Šis susitikimas įvyks /nurodyti adresą, datą ir laiką/. Susitikimo tikslas – /nurodyti susitikimo tikslą/. Susitikimo metu surašomas protokolas. Protokolas išsiunčiamas visiems pirkimo procedūrose dalyvaujantiems rangovams.“ 6.5. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimo protokolų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 3 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį rangovai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolus. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą išsiunčiami visiems rangovams, kuriems buvo pateiktos konkurso sąlygos.
7. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 7.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami /nurodyti adresą, kur vyks vokų su pasiūlymais atplėšimo Komisijos posėdis/. Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais pradžia – /nurodyti posėdžio pradžios datą ir valandą/ (data ir valanda turi sutapti su pasiūlymo pateikimo termino data ir valanda). 7.2. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę rangovai arba jų įgalioti atstovai. 7.3. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems rangovams ar jų atstovams skelbiama pasiūlymą pateikusio rangovo pavadinimas ir pasiūlyme nurodyta kaina. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją raštu pareiškusiems rangovams. 7.4. Jei, skelbiant pasiūlymų kainas, neatitinka suma skaičiais ir žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 8. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS 8.1. Konkursui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant paraiškas ir/ar pasiūlymus pateikusių rangovų atstovams. Komisija nagrinėja: 8.1.1. ar rangovas savo pasiūlyme pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją; 8.1.2. ar rangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus; 8.1.3. ar pasiūlymas atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus; 8.1.4. ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 8.1.5. ar nebuvo pasiūlytos labai mažos kainos ir rangovas Komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė labai mažos kainos. 8.2. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai paprašius, rangovai privalo pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Paaiškinimai siunčiami faksu /nurodyti fakso numerį/. 8.3. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma labai maža kaina, Komisija pareikalauja iš rangovo raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo. 8.4. Jei nagrinėjamame pasiūlyme randama aritmetinių klaidų, jos ištaisomos tokia tvarka: 1) Tuo atveju, kai sutarties kaina yra vienetinių įkainių: a) kai nurodyta bendra suma neatitinka vieneto kainos, padaugintos iš vienetų skaičiaus, bus laikoma, kad vieneto kaina ir vienetų skaičius yra nurodyti teisingai; b) kai eilučių kainų suma neatitinka nurodytos bendros sumos, teisinga bus laikoma eilučių kaina ir jų suma; c) kai nurodyta suma skaičiais neatitinka sumos, nurodytos žodžiais (tuo atveju, kai nerodomas aritmetinis veiksmas), teisinga laikoma suma žodžiais. 2) Tuo atveju, kai sutarties kaina yra bendros sumos: a) bus laikoma, kad bendra pasiūlymo kaina yra teisinga, neatsižvelgiant į skaičiavimo metodiką; b) kai nurodyta suma skaičiais neatitinka sumos, nurodytos žodžiais (tuo atveju, kai nerodomas aritmetinis veiksmas), teisinga laikoma suma žodžiais. Tiekėjui, kurio pasiūlyme pastebėtos aritmetinės klaidos, siunčiamas paklausimas, nurodant, kur pastebėta klaida ir siūlomu jos taisymo būdu. Jei tiekėjas nesutinka su tokiu aritmetinės klaidos taisymu, jo pasiūlymas atmetamas. 9. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 9.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 9.1.1. rangovas neatitiko kvalifikacinių reikalavimų (3.1 p.); 9.1.2. rangovas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų (3.1 p.); 9.1.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (4.1-4.3, 4.5, 4.8-4.11, 5.1); 9.1.4. buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 9.1.5. buvo pasiūlytos labai mažos kainos ir rangovas Komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė labai mažos kainos; 9.1.6. rangovas nesutinka su aritmetinės klaidos taisymu (8.4 p.). 9.1.7 tiekėjas pateikė melagingą informaciją. 9.2. Apie pasiūlymo atmetimą rangovas bus informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. 9.3. Jeigu Komisija dėl 9.1 punkte išvardytų priežasčių turi atmesti visus pasiūlymus, ji privalo gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. 10. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 10.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal /perkančioji organizacija pažymi vertinimo kriterijų/:
• mažiausią kainą; • ekonominį naudingumą. (Perkančioji organizacija tolimesnius punktus pildo, jeigu pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą. Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus ir vertinimo tvarką perkančioji organizacija nustato vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-25 patvirtinta Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų nustatymo metodika (Žin., 2003, Nr. 22-948)). 10.2 Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:
Vertinimo kriterijai Funkcinio parametro lyginamasis svoris Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime Kaina X= Antras kriterijus Y1= 1. Pirmas parametras max – 100 balų L1= 2. Antras parametras max – 100 balų L2= 3. …n-tas parametras max – 100 balų Ln= Trečias kriterijus Y2= 3. Pirmas parametras max – 100 balų L1= 4. Antras parametras max – 100 balų L2= …n-tas parametras max – 100 balų Ln= Ketvirtas kriterijus Y3= 5. Pirmas parametras max – 100 balų L1= 6. Antras parametras max – 100 balų L2= …n-tas parametras max – 100 balų Ln=
Perkančioji organizacija aukščiau pateiktoje lentelėje turi nurodyti konkrečius vertinimo kriterijus ir jų parametrus. Ekonominio naudingumo apskaičiavimas
Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:
Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
;
Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:
;
Kriterijaus (Ti) balai apskaičiuojami šio kriterijaus parametrų įvertinimų (Ps) sumą padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi):
;
Kriterijaus parametro įvertinimas (Ps) apskaičiuojamas parametro reikšmę (Rp) palyginant su geriausia to paties parametro reikšme (Rmax arba Rmin) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (Ls). Priklausomai nuo to, kuri (didžiausia ar mažiausia) vertinama kriterijaus parametro reikšmė laikoma geriausia, kriterijaus parametras (Ps) įvertinamas pagal šias formules: jeigu geriausia parametro reikšme yra didžiausia jo reikšmė:
;
jeigu geriausia parametro reikšme yra mažiausia jo reikšmė:
. 11. PRELIMINARI PASIŪLYMŲ EILĖ 11.1. Perkančioji organizacija įvertina pateiktus pasiūlymus ir nustato preliminarią pasiūlymų eilę. Šioje eilėje pasiūlymai surašomi kainos didėjimo tvarka. Ši eilė pranešama pasiūlymus pateikusiems teikėjams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. 11.2. Kai keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant preliminarią pasiūlymų eilę pirmesniu į šią eilę įrašomas rangovas, anksčiausiai įregistravęs voką su pasiūlymais. 11.3. Perkančioji organizacija iki preliminarios pasiūlymų eilės patvirtinimo, pranešusi visiems rangovams, turi teisę nutraukti konkurso procedūras ir pradėti neskelbiamas supaprastintas derybas su visais pasiūlymus pateikusiais rangovais, kurie atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, iš esmės nekeisdama pirkimo sąlygų, jeigu visi pasiūlymai neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų arba nevisiškai juos atitinka.
12. SPRENDIMAS APIE KONKURSĄ LAIMĖJUSĮ PASIŪLYMĄ 12.1. Perkančioji organizacija patvirtina pasiūlymų eilę ir priima sprendimą apie laimėjusį pasiūlymą tik tada, kai išnagrinėjamos pasiūlymus pateikusių rangovų pretenzijos ir skundai, jeigu jų gauta, bet ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo rangovams dienos. 12.2. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo raštu pateiktą prašymą apie pasiūlymo atmetimo arba pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu priežastis, atsako ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. 12.3. Pranešime konkursą laimėjusiam rangovui (Akcepto rašte) perkančioji organizacija nurodo laiką, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. 12.4. Jeigu rangovas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį rangovui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po rangovo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 13. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 13.1. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam rangovui, kurio pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu. Perkančioji organizacija numatomoje sudaryti pirkimo sutartyje gali nustatyti pirkimo sutarties pratęsimo galimybę (opcioną). 13.2. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio rangovo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas. Pirkimo sutarties sąlygas sudaro (i) „Bendrosios sąlygos“, pirmojo „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų Statybos sutarties sąlygų“ leidimo, 1999 metais išleisto FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) anglų kalba, ir pirmojo leidimo, 2002 metais išleisto UAB Lietuvos statybų projektavimo institutas lietuvių kalba, dalis, ir (ii) „Konkrečios sąlygos“, pataisančios ir papildančios „Bendrąsias sąlygas“. FIDIC Statybos sutarties sąlygas (lietuvišką leidimą) galima įsigyti: UAB “Lietuvos statybų projektavimo institutas”, Jeruzalės g. 45, LT-08420 Vilnius. „Bendrosios sąlygos“ ir „Konkrečios sąlygos“ yra pateiktos 2 konkurso sąlygų priede. 13.3. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, rangovams privalo pranešti apie sutarties sudarymą, nurodant rangovą, su kuriuo sudaryta sutartis. 13.4. Perkančioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. 13.5. Rangovas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalo sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės garantiją. Užtikrinimo vertė – [Nurodomas santykinis arba absoliutus sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis]. Sutartis įsigalioja rangovui pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą.
1 konkurso sąlygų priedas
PASIŪLYMO RAŠTAS DĖL /pirkimo pavadinimas/
____________________ (Data) ____________________ (Vieta)
Rangovo pavadinimas
Rangovo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame /perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą „Informaciniuose pranešimuose“/; 2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose; 3) kituose pirkimo dokumentuose.
Mes siūlome šiuos darbus pagal įkainotą [Kiekių/Veiklos] sąrašą, kuris pridedamas žemiau.
Bendra pasiūlymo kaina su PVM – Lt. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, bei PVM, kuris sudaro_____________Lt.
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:
Eil.Nr. Darbų techniniai rodikliai Rodiklių reikšmės
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame (nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)
Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime (nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)
Pasiūlymas galioja iki 200 ______________ d.
______________________________________________________ (Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
1 konkurso sąlygų priedo tęsinys
(A ir B formos naudojamos pateikiant pasiūlymą, kai leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus ir pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą)
PASIŪLYMAS DĖL /pirkimo pavadinimas/ A dalis. Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją ____________________ (Data) ____________________ (Vieta)
Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) atviro (supaprastinto atviro) konkurso skelbime, išspausdintame /perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą „Informaciniuose pranešimuose“/; 2) atviro (supaprastinto atviro) konkurso sąlygose; 3) kituose pirkimo dokumentuose. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktų atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį. Mes siūlome šiuos darbus:
Eil. Nr. Darbų pavadinimas Kiekis Mato vnt.
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:
Eil.Nr. Darbų techniniai rodikliai Rodiklių reikšmės
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame_____________________________________ (nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)
Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime_____________________________________ (nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)
Pasiūlymas galioja iki 200 ______________ d.
______________________________________________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) 1 konkurso sąlygų priedo tęsinys
PASIŪLYMAS DĖL /pirkimo pavadinimas/ B dalis. Kainos
____________________ (Data) ____________________ (Vieta)
Tiekėjo pavadinimas
Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų darbų kainos. Kainos nurodytos šioje lentelėje:
Eil. Nr. Darbų pavadinimas Kiekis Mato vnt. Vieneto kaina, Lt (be PVM) Kaina su PVM
Bendra pasiūlymo kaina su PVM – Lt. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_____________Lt.
______________________________________________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
PASIŪLYMO PRIEDAS
[Pastaba: išskyrus skiltis, kur išdėstomi perkančiosios organizacijos/Užsakovo reikalavimai iki pasiūlymo pateikimo, būtina įrašyti šią informaciją. Kur reikia įrašyti dienų skaičių, pageidautina, kad derinant su sutarties sąlygomis jis dalintųsi iš septynių.]
Pavadinimas Punktas Duomenys Sutarties tipas 1.1.1.11 [Vienetinių įkainių sutartis, grindžiama įkainotu Kiekių sąrašu / Bendros sumos sutartis, grindžiama įkainotu Veiklos sąrašu] Užsakovo pavadinimas ir adresas 1.1.2.2 ir 1.3 .......................................................... Rangovo pavadinimas ir adresas 1.1.2.3 ir 1.3 Inžinieriaus pavardė ir adresas 1.1.2.4 ir 1.3 ........................................................... Mokėtojo pavadinimas ir adresas 1.1.2.11 ........................................................... Sutarties pavadinimas ir identifikacinis numeris 1.1.2.12 ........................................................... Baigimo laikas 1.1.3.3 ___________ dienos Pranešimo apie defektus laikas 1.1.3.7 365 dienos Elektroninio ryšio priemones 1.3 Faksas, el. paštas su gavimo patvirtinimu ir vėlesniu patvirtinimu paštu Taikoma teisė 1.4 Lietuvos Respublikos Pagrindinė kalba 1.4 Lietuvių Bendravimo kalba 1.4 Lietuvių Teisės naudotis Statybviete terminas 2.1 _______dienos po Darbo pradžios Atlikimo užtikrinimo suma 4.2 .......................................................... Atlikimo užtikrinimo forma 4.2 .......................................................... Rangovo atstovas 4.3 Įprastinės darbo valandos 6.5 .......................................................... Kompensacija dėl Darbų uždelsimo 8.7 ir 14.15 (b) ____ % galutinės Sutarties kainos per dieną ta valiuta ir proporcijomis kuriomis mokėtina Sutarties kaina [paprastai nuo 0,05 iki 0,1 %] Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma 8.7 ______ % galutinės Sutarties kainos [paprastai nuo 5 iki 10 %] [Jeigu yra Rezervinių sumų:] Mokėtinų Rezervinių sumų nustatymo procentas 13.5(b) ______% [paprastai nuo 5 iki 10 %] [turi būti taikomas, jei sutarties trukmė viršija 12 mėnesių] [Jeigu taikomas 13.8 punktas:] Pataisymai dėl kainos pasikeitimo; Pataisymų duomenų lentele (-s) 13.8 mokėjimui kas mėnesį [metai] ________ [valiuta] Koeficientas; rodiklio dydis Kilmes šalis; rodiklio valiuta Rodiklio šaltinis; pavadinimas (sąvoka) Vertė nustatytą datą (-omis)* Verte Data a=0,10 Pastovus b= Darbo jėgai c= d= e= *Šios vertės ir datos patvirtina kiekvieno rodiklio nustatymą, tačiau nenustato Pradinės datos rodiklių.
Visas išankstinis mokėjimas 14.2 ______ % Priimtos Sutarties sumos be nenumatytų išlaidų rezervo (jei toks yra [Kiekių/Veiklos] sąraše) [paprastai nuo 10 iki 20 %] Mokėjimo dalių skaičius ir pasirinktas mokėjimo laikas 14.2 .......................................................... Valiutos ir jų proporcijos 14.2 ____ % _______ valiuta ____ % _______ valiuta [14.2 (a) ir (b) verčių dydžiai turi būti nustatomi atsižvelgiant į 14.2 punkto FIDIC Konkrečių sąlygų nuostatą dėl išankstinio mokėjimo grąžinimo.] Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia 14.2 (a) kai mokėjimai sudaro _____% Priimtos Sutarties sumos atėmus Rezervines sumas Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma 14.2 (b) _________ % [14.3 (c) verčių dydžiai turi būti nustatomi atsižvelgiant į 14.3 (c) punkto FIDIC Konkrečių sąlygų nuostatą dėl sulaikomų pinigų atskaitymo pradžios.] Sulaikymo procentas 14.3 _________ % [paprastai nuo 5 iki 10 %] Sulaikomų pinigų riba 14.3 ______ % Priimtos Sutarties sumos [paprastai nuo 3 iki 5 %] [Jeigu taikomas 14.5 punktas:] Mokėjimas už įrangą ir Medžiagas, vežamas į Statybvietę 14.5 (b) __________________ [sąrašas] __________________ [sąrašas] Mokėjimas už įrangą ir Medžiagas, pristatytas į Statybvietę 14.5 (c) __________________ [sąrašas] __________________ [sąrašas] Mažiausia Tarpinių mokėjimo pažymų suma 14.6 ______ % Priimtos Sutarties sumos Mokėjimo valiuta (valiutos) 14.15 Lietuvos Respublikos litas (Lt) Laikotarpiai pateikti draudimą: (a) draudimo įrodymui 18.1 ______ dienos (b) reikiamiems polisams 18.1 ______ dienos Didžiausia išskaitoma Užsakovo rizikos draudimo suma („besąlyginė franšizė“) 18.2 (d) ...................................................... Mažiausia atsakomybės trečiajai šaliai draudimo suma 18.3 ...................................................... Data, iki kurios turi būti paskirta GNK 20.2 GNK sudaroma 20.2 GNK nario (tarpininko) arba GNK atlyginimo sąlygos 20.2 Privalo paskirti (jeigu nesusitariama) 20.3 [Jeigu yra Grupes:] Grupių apibrėžimas: Aprašymas (1.1.5.6punktas) Baigimo laikas (1.1.3.3 punktas) Kompensacija už uždelsimą (8.7 punktas) [Priede aukščiau kursyvu išspausdintas tekstas turėtų padėti konkrečios sutarties sudarytojui, nurodydamas gaires, kurios nuostatos yra tinkamos sutarčiai. Šio kursyvu spausdinto teksto nereikia įtraukti į pirkimo dokumentus, nes paprastai jis pasiūlymams netaikomas.]
KIEKIŲ/VEIKLOS SĄRAŠAS
[Šios pastabos Kiekių/Veiklos sąrašo (toliau vadinamu – Sąrašo) parengimui pateikiamos tik kaip informacija Užsakovui arba asmeniui, rengiančiam pirkimo dokumentus. Jos neturi būti įtraukiamos į galutinius dokumentus.] Šis Kiekių/Veiklos sąrašas turi būti rengiamas ir pildomas tik vertinant pasiūlymus pagal mažiausią kainą. Vertinant pasiūlymus pagal ekonominį naudingumą dalyvis turi pateikti savo pasiūlymą dviejuose vokuose: viename voke – pasiūlymo techninės charakteristikos, kitame – darbų kainos.
[Sąrašo tikslai yra: (a) pateikti pakankamą informaciją apie Darbų, kurie turi būti atlikti, detalius kiekius ir/arba bendrą apimtį, siekiant efektyvaus ir tikslaus pasiūlymų parengimo; ir (b) kai sudaroma Sutartis, parengti įkainotą Sąrašą, kuris būtų naudojamas periodiniam atliktų Darbų įvertinimui. Siekiant šių tikslų, Darbai Sąraše turi būti suskirstyti pakankamai detaliai pagal atskiras Darbų grupes, arba pagal tokio pat pobūdžio Darbus, atliekamus skirtingose vietose ar kitokiomis sąlygomis, kurios gali sąlygoti skirtingus kaštus. Tačiau, nors ir laikantis šių reikalavimų, Sąrašo išdėstymas ir turinys turi būti kaip galima paprastesnis ir glaustesnis.]
[Sutartys gali būti: a) bendros sumos sutartys, b) vienetinių įkainių sutartys.
Bendros sumos sutartyse „viskas įtraukta“ kaina apima visas paslaugas, darbus ir prekes (gaminius), susijusius su sutartimi. Ši „viskas įtraukta“ kaina prireikus gali būti apskaičiuojama remiantis bendros kainos detalizacija, įkainojant kiekvieną atskirą veiklą. Bendra kaina apskaičiuojama sudedant kartu visas įvairių veiklų bendrąsias kainas. Kur veiklos išreikštos kartu su kiekiais, tie kiekiai yra tik Užsakovo indikacija. Šie kiekiai, kuriems Rangovas pateiks savo bendrą kainą, bus apmokėti pagal pateiktą kainą, nepriklausomai nuo faktinių kiekių, padarytų darbų metu.
Vienetinių įkainių sutartyse visos paslaugos, darbai ir prekes (gaminiai) yra suskaidyti atskiromis eilutėmis, kur Užsakovas nurodo kiekius ir Rangovas nurodo įkainius kiekvienai eilutei. Sutarčiai apmokėti naudojami vienetiniai įkainiai, taikant juos pagal faktiškai atliktus kiekius.]
[Žemiau, kaip pavyzdys, pateiktas galimas pastatų renovacijos darbų suskirstymas grupėmis: langai ir durys (pakeitimas, remontas, sandarinimas); išorės sienos (remontas, apšiltinimas); stogai (remontas, apšiltinimas, naujo stogo statyba); lauko laiptai, pandusai (remontas, naujų įrengimas); cokolis, nuogrinda (remontas, įrengimas); vidaus pertvaros (remontas, naujų įrengimas); grindys (vidaus apdaila); sienos, lubos (vidaus apdaila); tualetai ir prausyklos (remontas, perplanavimas); šilumos tiekimo vienetai (katilai, šilumos punktai – pakeitimas, atnaujinimas); šildymo sistema (vamzdynai, radiatoriai – remontas, pakeitimas); vėdinimo sistema (vamzdynai, įranga – remontas, pakeitimas, atnaujinimas); vandentiekio ir nuotekų sistema (remontas, pakeitimas); elektros instaliacija ir apšvietimo sistema (remontas, pakeitimas, atnaujinimas); silpnųjų srovių (telefono, televizijos, tinklo, signalizacijos) instaliacija (remontas, pakeitimas, atnaujinimas) kiti renovacijos darbai]
[Darbadienių sąrašas Darbadienių sąrašas turi būti įtraukiamas tik tuo atveju, jeigu yra didelė nenumatytų darbų, kurie neįeina į Sąrašą atskira eilute, tikimybė. Siekiant palengvinti Perkančiajai organizacijai dalyvių nurodomų kainų realumo patikrinimą, darbadienių sąrašas turi būti sudaromas taip: (a) turi būti įtrauktas įvairių darbo jėgos, medžiagų ir statybinių įrengimų kategorijų, kuriems dalyvis nurodys pagrindinius darbadienių įkainius ar kainas, sąrašas, kartu nurodant sąlygas, kuriomis rangovui bus mokama už darbadienių pagrindu atliktą darbą; (b) nominalūs (numanomi) kiekvienos darbadienių kategorijos kiekiai turi būti įkainoti darbadienių įkainiais kaip pasiūlymas. Į rangovo nurodomą kiekvienos darbadienių pozicijos įkainį turi būti įtraukiamas rangovo pelnas, pridėtinės išlaidos, priežiūros ir kt. išlaidos.]
[Rezervinės sumos Bendras rezervas nenumatytiems fiziniams atvejams (kiekių perviršiai) gali būti naudojamas, įtraukiant rezervinę sumą į įkainoto Sąrašo suvestinę. Panašiai, kaip rezervinė suma, gali būti numatomos ir nenumatytos išlaidos galimam kainų padidėjimui padengti įkainoto Sąrašo suvestinėje. Tokių rezervinių sumų įtraukimas dažnai palengvina biudžeto (finansavimo) tvirtinimą, išvengiant periodiško papildomo tvirtinimo ateityje, kilus poreikiui. Kai yra taikomos tokios rezervinės sumos ar nenumatytų atvejų prielaida, Konkrečiose sąlygose turi būti nurodyta, kokių būdu ir kam įgaliojus (paprastai tai būna Inžinierius) jos bus naudojamos. Specializuotų darbų ar specialių prekių, atliekamų ar tiekiamų kitų Rangovų (pagal Bendrųjų sąlygų 5 straipsnį), įvertinti kaštai turi būti nurodyti atitinkamoje Sąrašo dalyje kaip konkreti numatyta suma, ją atitinkamai trumpai aprašant. Užsakovas paprastai atlieka atskirą pirkimo procedūrą, atrinkdamas tokius specializuotus rangovus. Siekiant tarp dalyvių palaikyti konkurenciją dėl jų, kaip pagrindinio rangovo, sklandaus ir patogaus darbo su specializuotu rangovu, kiekviena tokią sumą turi turėti Sąrašo eilutę, kur dalyvis turi nurodyti savo pridėtines išlaidas tokiam darbo sklandumui ir patogumui palaikyti.]
[Žemiau pateikti rekomenduojamas Veiklos sąrašo, kai pirkimo dokumentuose naudojama bendros sumos sutartis arba Kiekių sąrašo, kai pirkimo dokumentuose naudojama vienetinių įkainių sutartis, pavyzdžiai. Šie pavyzdžiai yra parodomieji ir gali būti modifikuojami/pritaikomi pagal konkretaus projekto/sutarties reikalavimus.]
VEIKLOS SĄRAŠAS [sutarties pavadinimas ir identifikacinis numeris]
Eil. nr. Nuolatinių Darbu veiklos (darbų grupės) pavadinimas Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei logiška) Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai, Lt be PVM Darbo (darbų grupės) kaina, Lt … mėnuo … mėnuo … mėnuo … mėnuo … mėnuo … mėnuo 1. … … (a) 2. … … (b) 3. … … (c) 4. … … (d) 5. … … (e) Tarpinė suma: (be PVM) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (TS) PVM 18%: (TS)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)=(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi); (pvm)=0,18x(TS) (pvm) Bendra suma, VISO: (su 18% PVM) (BS)=(TS)+(pvm) (BS)
[Darbo apimtis, nurodyta aukščiau esančioje lentelėje, parodo bendrą Darbų (kiekvieno Sutarties Nuolatinių Darbų elemento ar veiklos) apimtį, išreikštą fiziniais mato vienetais (kur logiška). Tai yra nurodantysis skaičius, bendras visam elementui, siekiant nustatyti mokėjimus, kai "veikla" yra užbaigiama. Mokėjimai gali būti taip pat nustatyti, kaip procentiniai kiekvienos veiklos užbaigimo dydžiai. Paprastai statinio projekto (techninio projekto) rėmuose paruošiami darbų kiekių žiniaraščiai, naudojami nustatant statybos skaičiuojamąją kainą ir statant pastatą. Jei Užsakovas pageidauja pateikti darbų kiekių žiniaraščius Dalyviams, jis gali įtraukti juos į IX skyrių “Veiklos sąrašas”, kaip Veiklos sąrašo lentelės priedą. Darbų kiekių žiniaraščiai turi informaciją, taip pat randamą Specifikacijose, Brėžiniuose ir Veiklos sąraše. Jei yra būtinas informacijos pasikartojimas skirtinguose skyriuose, reikia labai atidžiai ruošti medžiagą, siekiant išvengti prieštaravimų tarp straipsnių, apibrėžiančių tą patį dalyką.]
KIEKIŲ SĄRAŠAS [sutarties pavadinimas ir identifikacinis numeris]
Eil. Nr. Nuolatinių Darbų dalies pavadinimas Mato vnt. Techninė specifikacija Kiekis Vnt. įkainis, Lt be PVM Kaina, Lt be PVM 1 2 3 4 5 6 7=5x6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Tarpinė suma: (be PVM)
PVM 18 %:
Galutinė suma, VISO: (su PVM)
2 konkurso sąlygų priedas AKCEPTO RAŠTAS [Perkančiosios organizacijos firminis blankas]
[Akcepto raštas yra Sutarties sudarymo pagrindas, kaip nurodyta ND 34 ir 35 straipsniuose. Ši tipinė Akcepto rašto forma užpildoma ir siunčiama konkurso laimėtojui tik užbaigus pasiūlymų vertinimą ir priėmus sprendimą dėl konkurso laimėtojo pagal ND 32.2 punktą.]
[įrašykite datą]
Sutarties pavadinimas ir identifikacinis numeris: [įrašykite Sutarties pavadinimą ir identifikacinį numerį] Kam: [įrašykite Rangovo pavadinimą ir adresą] Pranešame, kad mūsų įstaiga priėmė jūsų [įrašykite datą] Pasiūlymą įvykdyti darbus pagal sutartį [įrašykite Sutarties pavadinimą ir identifikacinį numerį, kaip nurodyta KS] už Sutarties kainą, lygią [įrašykite sumą skaičiais ir žodžiais] [įrašykite valiutos pavadinimą], [ir pataisytą][ ir pakeistą] vadovaujantis Nurodymais dalyviams .
[įrašykite vieną iš šių (a) arba (b) opcijų]
(a) Mes sutinkame, kad [įrašykite vardą ir pavardę, pasiūlytą dalyvio] būtų paskirtas [GNK Nariu/GNK].
(b) Mesnesutinkame, kad [įrašykite vardą ir pavardę, pasiūlytą Dalyvio] būtų paskirtas [GNK Nariu/GNK], ir siųsdami šio Akcepto rašto kopiją [įrašykite GNK Narį/GNK skiriančios institucijos pavadinimą], mes prašome [įrašykite pavadinimą], [GNK Narį/GNK] skiriančią instituciją, paskirti [GNK Narį/GNK] pagal ND 37.1 punktą. Šiuo raštu jums nurodoma (a) pradėti minėtų darbų vykdymą, laikantis sutarties dokumentų, (b) pasirašyti ir grąžinti pridedamus sutarties dokumentus, ir (c) pateikti Atlikimo užtikrinimą pagal KD 13.5 punktą.
Įgalioto asmens parašas: Pasirašiusiojo pavardė ir pareigos: Įstaigos pavadinimas:
Priedas: Rangos sutartis
3 konkurso sąlygų priedas SUTARTIES PROJEKTAS Rangos sutartis
[Į šią rangos sutartį turi būti įtraukti visi pasiūlymo pataisymai ar pakeitimai, atsiradę dėl klaidų taisymo (ND 28 str.), priimtinų nukrypimų (ND 27 str.) ar dėl kitų pakeitimų, dėl kurių susitarė abi šalys, numatytų sutarties sąlygose, tokių, kaip pagrindinių darbuotojų, rangovų, grafikų ir pan. pakeitimai.]
Ši Sutartis sudaryta __________ metų ____________ mėnesio _________ dieną tarp _________, atstovaujančio _________________. toliau vadinamo ,,Užsakovu", ir _________________, atstovaujančio ____________, toliau vadinamo ,,Rangovu". Kadangi Užsakovas pageidauja, kad Darbai, vadinami _____________ [įrašykite Sutarties pavadinimą ir identifikacinį numerį], turi būti atlikti Rangovo ir priėmė Rangovo Pasiūlymą vykdyti ir baigti tuos Darbus bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, tai Užsakovas ir Rangovas susitaria: 1. Šioje Sutartyje žodžiai ir posakiai turi tas pačias reikšmes, kurios jiems atitinkamai priskiriamos toliau minimose Sutarties sąlygose. 2. Turi būti laikoma, kad toliau išvardyti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys; ir tuo tikslu yra nustatomas toks dokumentų pirmumas, t.y. kiekvienas paskesnės eilės dokumentas turi žemesnę teisinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas: (a) Akcepto raštas, išduotas [įrašykite datą]; (b) Pasiūlymo raštas ir Pasiūlymo priedas, išduotas [įrašykite datą]; (c) FIDIC Konkrečios sąlygos; (d) FIDIC Bendrosios sąlygos; (e) Specifikacijos; (f) Brėžiniai; (g) Įkainotas Kiekių/Veiklos sąrašas; ir (h) kiti dokumentai, išvardinti Pasiūlymo priede. 3. Atsižvelgiant į mokėjimus, kuriuos Užsakovas privalo padaryti Rangovui, kaip toliau minima, Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti ir baigti Darbus bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus pagal Sutarties sąlygas. 4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurį defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti Sutartyje. 5. Ši sutartis iš dalies yra finansuojama Struktūrinių fondų lėšomis. Tai patvirtindamos šalys kiekviena pagal savo šalies atitinkamą ir galiojančią teisę sudarė šią Rangos sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.
Pasirašo: ______________________ Pasirašo: ______________________ Užsakovo įgaliotas ir jo vardu liudytojo akivaizdoje Rangovo įgaliotas ir jo vardu liudytojo akivaizdoje Liudytojas: ______________________ Liudytojas: ______________________ Pavardė: ______________________ Pavardė: ______________________ Adresas: ______________________ Adresas: ______________________ Data: ______________________ Data: ______________________
FIDIC Bendrosios sąlygos (BS) [Bendrosios sąlygos (BS), kartu su Konkrečiomis sąlygomis (KS) bei kitais čia išvardintais dokumentais, yra užbaigtas dokumentas, sąžiningai išreiškiantis abiejų šalių teises ir pareigas ir tinkamai paskirstantis atsakomybę ir riziką tarp užsakovo ir rangovo. Žemiau pateikta BS forma buvo parengta, remiantis standartinėmis FIDIC Statybos sutarties sąlygomis (“Raudonoji knyga”). Šią formą galima tiesiogiai panaudoti matuojamoms (vienetinių įkainių) sutartims ir, atlikus išnašose, pastabose ir Konkrečių sąlygų rengimo vadove nurodytus pakeitimus, - pritaikyti nematuojamoms (bendros sumos) sutartims.] [Užsakovo pavadinimas]
[Sutarties pavadinimas ir identifikacinis numeris]
UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ STATYBOS SUTARTIES SĄLYGOS
BENDROSIOS SĄLYGOS 1
Šios sutarties sąlygoms yra naudojama Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) “Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų Statybos sutarties sąlygos”, išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir pirmuoju vertimu 2002 metais lietuvių kalba. Šios sąlygos yra sąlygojamos įvairių pakeitimų ir papildymų, kurie yra pateikti VI skyriuje “FIDIC Konkrečios sąlygos”.
1 [Įrašykite šį tekstą, jei išleidžiamuose pirkimo dokumentuose nėra pridedama FIDIC Statybos sutarties sąlygų kopija:]
FIDIC Statybos sutarties sąlygas (lietuvišką leidimą) galima įsigyti:
UAB “Lietuvos statybų projektavimo institutas” Jeruzalės g. 45, LT-08420 Vilnius
telefonas: (8~5) 279 60 90 faksas: (8~5) 279 60 91 el. paštas:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
FIDIC Konkrečios sąlygos (KS)
[VI skyriaus “FIDIC Konkrečios sąlygos” papildo V skyrių “FIDIC Bendrosios sąlygos”, nurodydamos sutarties reikalavimus, skirtus konkretiems Užsakovo, Inžinieriaus, projekto ir Darbų sutarties poreikiams. Ruošiant VI skyrių, reikia atkreipti dėmesį į šiuos dalykus: (a) įtraukti esminę informaciją, užbaigiančią V skyriaus nuostatas (be kurios V skyrius būtų nepilnas); (b) pridėti informaciją, nurodomą atitinkamose V skyriaus nuostatose kaip laisvai pasirenkamą; (c) pakeisti ir/arba papildyti V skyriaus nuostatas, kaip pareikalauja konkrečių Darbų aplinkybės. “Pasiūlymo priedas” IV skyriuje papildo “Konkrečias sąlygas” tuo pačiu būdu, kaip ir “Konkurso duomenys” papildo “Nurodymus dalyviams”. “Konkrečių sąlygų” rengėjas turi būti išsamiai susipažinęs su “Bendrosiomis sąlygomis” ir su visais Sutarties specifiniais aspektais. Pažymėtina, kad VI skyriaus nuostatos turi galiojimo viršenybę prieš V skyriaus nuostatas.]
[FIDIC Sutarties sąlygos yra parengtos ir jas rekomenduojama naudoti pastatų ir inžinerinių statinių statybos darbams, perkamiems tarptautiniu lygiu. Norint šias sąlygas naudoti šalies (nacionaliniu) mastu, reikalingi tam tikri pakeitimai, sutrumpinimai ir papildymai, kad būtų atspindėta šalies (nacionalinė) teisinė ir statybos specifika.]
1 straipsnis. Bendrosios nuostatos 1.1 punktas Sąvokos 1.2 punktas Aiškinimas 1.5 punktas Dokumentų pirmumas 1.6 punktas Rangos sutartis 1.14 punktas Solidarioji atsakomybė Papildomas punktas Konfidenciali informacija Papildomas punktas Sutarties pavadinimas ir identifikacinis numeris 2 straipsnis. Užsakovas 2.1 punktas Teisė naudotis statybviete 2.3 punktas Užsakovo personalas 3 straipsnis. Inžinierius 3.1 punktas Inžinieriaus pareigos ir teisė Papildomas punktas Vadovų pasitarimai 4 straipsnis. Rangovas 4.1 punktas Bendrosios rangovo prievolės 4.2 punktas Atlikimo užtikrinimas 4.3 punktas Rangovo atstovas 4.4 punktas Subrangovai 4.8 punktas Sauga darbe 4.9 punktas Kokybės užtikrinimas 4.12 punktas Nenumatomos fizinės sąlygos 4.17 punktas Rangovo įrengimai 4.19 punktas Elektra, vanduo ir dujos 4.20 punktas Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos 4.22 punktas Statybvietės apsauga 5 straipsnis. Paskirtieji Subrangovai 6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai 6.5 punktas Darbo valandos 6.6 punktas Tarnautojų ir darbininkų patalpos 6.8 punktas Rangovo vadovavimas Papildomi punktai 9 straipsnis. Baigiamieji bandymai 9.1 punktas Rangovo prievolės 10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui 10.1 punktas Perėmimo pažyma 11 straipsnis. Atsakomybė už defektus 11.10 punktas Neįvykdytos prievolės 12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas 12.1 punktas Matuojami darbai 13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai 13.8 punktas Pataisymai dėl kainos pakeitimo 14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas 14.1 punktas Sutarties kaina 14.2 punktas Išankstinis mokėjimas 14.7 punktas Mokėjimas 14.8 punktas Pavėluotas mokėjimas 14.9 punktas Sulaikomų pinigų mokėjimas 14.15 punktas Mokėjimo valiutos 15 straipsnis. Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva 15.2 punktas Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva 15.5 punktas Užsakovo teisė nutraukti sutartį 16 straipsnis. Sustabdymas ir nutraukimas Rangovo iniciatyva 16.2 punktas Nutraukimas Rangovo iniciatyva 17 straipsnis. Rizika ir atsakomybė 17.6 punktas Atsakomybės apribojimas Papildomas punktas Naudojimasis Užsakovo gyvenamuoju plotu arba patalpomis 18 straipsnis. Draudimas 19 straipsnis. Nenugalima jėga 20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas 20.2 punktas Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas 20.5 punktas Taikus ginčo išsprendimas 20.6 punktas Arbitražas 4 konkurso sąlygų priedas Užtikrinimo formos
[Šiame X skyriuje pateikiami pasiūlymo, atlikimo ir išankstinio mokėjimo užtikrinimo formų pavyzdžiai. Dalyviai, pateikdami pasiūlymus, neturi užpildyti atlikimo ir išankstinio mokėjimo užtikrinimo formų. Tik konkurso laimėtojas privalės pateikti šiuos du užtikrinimus.]
Pasiūlymo užtikrinimo forma (Banko garantija)
[Jei reikalaujama, bankas/dalyvis turi užpildyti Banko garantijos formą pagal nurodymus, duotus skliausteliuose.] __________________________________________________________ [įrašykite banko pavadinimą ir išduodančio filialo ar skyriaus adresą] Gavėjas: [įrašykite perkančiosios organizacijos pavadinimą ir adresą] Data: [įrašykite datą] PASIŪLYMO GARANTIJA Nr.: [įrašykite numerį] Mus informavo, kad [įrašykite dalyvio pavadinimą; jei tai junginė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą junginės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami junginės veiklos sutarties datą] (toliau vadinamas „Dalyviu“) pateikė jums savo pasiūlymą, pasirašytą [įrašykite datą] (toliau vadinamą „Pasiūlymu“) [įrašykite sutarties pavadinimą] įvykdymui pagal Skelbimą apie supaprastintą pirkimą Nr. [įrašykite numerį] (“SSP”). Be to, mes suprantame, kad pagal jūsų sąlygas Pasiūlymai turi būti užtikrinti Pasiūlymų garantija. Dalyvio prašymu mes [įrašykite banko pavadinimą] šiuo raštu neatšaukiamai įsipareigojame sumokėti jums bet kokią sumą ar sumas, neviršijančias bendros sumos [įrašykite sumą skaičiais] ([suma žodžiais]) gavę iš jūsų pirmą pareikalavimą raštu, lydimą raštiško pareiškimo, tvirtinančio, kad Dalyvis pažeidė savo įsipareigojimus pagal pasiūlymo sąlygas, kadangi Dalyvis: (a) atsiėmė savo Pasiūlymą jo galiojimo laikotarpio, Dalyvio nurodyto Pasiūlymo formoje, metu; arba (b) nepriima klaidų ištaisymo remiantis Nurodymais dalyviams (toliau „ND“); arba (c) pranešus jam apie jo Pasiūlymo priėmimą iš perkančiosios organizacijos pusės, pasiūlymo galiojimo laikotarpiu (i) nepasirašo ar atsisako pasirašyti Sutartį, jei reikalaujama arba (ii) nepristato ar atsisako pristatyti darbų atlikimo užtikrinimą, sutinkamai su ND. Ši garantija pasibaigs: (a) jei Dalyvis bus pripažintas konkurso laimėtoju, mums gavus Dalyvio pasirašytos Sutarties bei Dalyvio pristatyto jums darbų atlikimo užtikrinimo kopijas, arba (b) jei Dalyvis nelaimi, tai (i) mums gavus jūsų pranešimo Dalyviui, kad jis nelaimėjo, kopiją; arba (ii) po dvidešimt aštuonių dienų po Dalyvio Pasiūlymo galiojimo pabaigos. Todėl bet kokį pareikalavimą apmokėjimui pagal šią garantiją mūsų įstaiga turi gauti iki aukščiau nurodytos datos. Šiai garantijai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, išleistos Tarptautinių prekybos rūmų 458 leidiniu. _____________________________ [įgalioto atstovo parašas]
Pasiūlymo užtikrinimo forma ( laidavimas)
LAIDAVIMO SUTARTIES NR. [įrašykite laidavimo numerį]
ŠIUO LAIDAVIMU Skolininkas UAB „Audomaras“ į./k. 134131559 (toliau vadinamas „ Skolininku “) ir Laiduotojas [įrašykite laiduotojo vardą, juridinį statusą ir adresą], (toliau vadinamas „Laiduotoju“),neatšaukiamai įsipareigoja Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija į./k. 190810987 naudos gavėjui (toliau vadinamam „Perkančiąja organizacija“) 40 000,- LTL (Keturiasdešimt tūkstančių Lt 00 ct) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo sutartį.
KADANGI Skolininkas pateikė raštišką pasiūlymą Perkančiajai organizacijai, išduotą [numeris] dieną [mėnuo], [metai], [įrašykite sutarties pavadinimą] statybai (toliau vadinamą „Pasiūlymu“).
TODĖL ŠIO ĮSIPAREIGOJIMO SĄLYGA yra tokia, kad jei Skolininkas:
(1) atsiima Pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu Pasiūlymo Formoje; arba (2) nesutinka priimti savo Pasiūlymo Kainos pataisymo, sutinkamai su Nurodymais dalyviams 28.2 punktu; arba (3) jam pranešus apie jo Pasiūlymo priėmimą iš Perkančiosios organizacijos pusės Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu; (a) nepasirašo ar atsisako pasirašyti Sutartį sutinkamai su Nurodymais dalyviams, jei reikalaujama; arba (b) nepristato ar atsisako pristatyti darbų atlikimo užtikrinimą sutinkamai su Nurodymais dalyviams; tada Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Perkančiajai organizacijai iki aukščiau nurodytos sumos gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, su sąlyga, kad savo reikalavime Perkančioji organizacija nurodys, kad reikalavimas kyla iš bet kurio iš aukščiau nurodytų įvykių, pažymint kuris įvykis (įvykiai) įvyko.
Laiduotojas sutinka, kad jo įsipareigojimas galiotų įskaitytinai iki dienos, kuri yra 28 dienos po Pasiūlymo galiojimo pabaigos, kaip nurodyta Skelbime apie supaprastintą pirkimą arba Perkančiosios organizacijos pratęsta, neįsipareigojant pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą.
TAI LIUDYDAMI, Skolininkas, Laiduotojas ir Perkančioji organizacija įformino šį dokumentą savo atitinkamais vardais šią [įrašykite datą] dieną.
SKOLININKAS: __________________
________________________________ _______________________________ [įgalioto atstovo parašas] [vardas, pavardė ir pareigos spausdintinėmis raidėmis]
LAIDUOTOJAS: _________________ Bendras spaudas (kur tinkama)
________________________________ _______________________________ [įgalioto atstovo parašas] [vardas, pavardė ir pareigos spausdintinėmis raidėmis]
PERKANČIOJI ORGANIZACIJA: ___________________
________________________________ _______________________________ [įgalioto atstovo parašas] [vardas, pavardė ir pareigos spausdintinėmis raidėmis]
Pavyzdinė atlikimo užtikrinimo garantijos forma
Trumpas Sutarties aprašymas _____________________________________________ Naudos gavėjo pavadinimas ir adresai ______________________________________ ______________________________________ (Sutartyje įvardijamas kaip Užsakovas). Mums buvo pranešta, kad _____________________ (toliau vadinamas ,,Skolininku"), yra jūsų rangovas, sudaręs tokią Sutartį, kurioje jo reikalaujama gauti atlikimo užtikrinimą. Mes, (banko pavadinimas) _________________________________, Skolininko prašomi, čia neatšaukiamai garantuojame jums, Naudos gavėjui (Užsakovui), sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip ____________________________ (,,garantuotoji suma", įrašyti žodžiu: ________________________________ ) , raštu gavę jūsų reikalavimą ir jūsų pareiškimą, kuriame pažymima: (a) kad Skolininkas pažeidė savo sutartinį (-ius) įsipareigojimą (-us), ir (b) ką Skolininkas pažeidė. [Gavus visų darbų pagal Sutarties sąlygų 10 straipsnį perėmimo pažymos patvirtintą nuorašą, garantuotoji suma bus sumažinta _____ %, ir mes nedelsdami pranešime jums, kad gavome tą pažymą ir garantuotąją sumą atitinkamai sumažinome.] (1) Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų [valdytojo (direktoriaus)] (1) parašu (-ais), kurio tikrumą privalo patvirtinti jūsų bankas arba notaras. Reikalavimas ir prašymas, kurių tikrumas patvirtintas, turi būti gauti mūsų nurodytoje būstinėje iki šios datos arba anksčiau (nurodoma data, praėjus 70 dienų po laukiamo Pranešimo apie defektus laiko pasibaigimo) ___________________ (,,pasibaigimo data'"). Tada Ši garantija baigs galioti, ir ji turi būti mums grąžinta. Mums buvo pranešta, kad Naudos gavėjas gali reikalauti Skolininko pratęsti šią. garantiją, jeigu atlikimo pažyma pagal šią Sutartį nebuvo išduota likus 28 dienoms iki pasibaigiant anksčiau minėtam laikui. Mes garantuojame, kad per tas 28 dienas raštu gavę jūsų reikalavimą ir jūsų pareiškimą, jog atlikimo pažyma nebuvo išduota, išmokėsime jums garantuotąją sumą, jeigu priežastys priskirtinos Skolininkui, ir šios garantijos galiojimo laikas nebuvo pratęstas. Šiai garantijai turi būti taikomi ______________ įstatymai, ir, išskyrus tai, kas pasakyta aukščiau, jai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, išleistos Tarptautinių prekybos rūmų 458 leidiniu. Data __________ Parašas (-ai) (1) Pirkimo dokumentų rengėjas, juos rengdamas, privalo nuspręsti, ar turi būti įtrauktas pasirinktinis tekstas laužtiniuose skliaustuose.
Pavyzdinė išankstinio mokėjimo garantijos forma
Trumpas Sutarties aprašymas _____________________________________________ Naudos gavėjo pavadinimas ir adresai ______________________________________ ______________________________________ (Sutartyje įvardijamas kaip Užsakovas). Mums buvo pranešta, kad __________________ (toliau vadinamas ,,Skolininku") yra jūsų rangovas, sudaręs tokią Sutartį, ir norėtų gauti išankstinį mokėjimą, kuriam pagal Sutartį reikalaujama gauti garantiją. Mes, (banko pavadinimas) ___________________, Skolininko prašomi, neatšaukiamai garantuojame jums, Naudos gavėjui (Užsakovui), sumokėti bet kurią sumą arba sumas, neviršijančias ___________________ bendros sumos (,,garantuotoji suma", įrašyti žodžiu: ______________________________ ) raštu gavę jūsų reikalavimą ir jūsų pareiškimą, kuriame pažymima: (a) kad Skolininkas pagal Sutarties sąlygas negrąžino išankstinio mokėjimo, ir (b) suma, kurios Skolininkas negrąžino. Ši garantija įsigalioja, Skolininkui gavus išankstinio mokėjimo [pirmosios mokėjimo dalies] kvitą. Tokia garantuotoji suma turi būti sumažinama jums grąžintų išankstinio mokėjimo sumų dydžiais, kurie paliudijami jūsų pranešimais, daromais pagal Sutarties sąlygų 14.6 punkto. Gavę (Skolininko) kiekvieno tokio turinio pranešimo nuorašą, mes nedelsdami jums pranešime apie atitinkamai pataisytą garantuotąją sumą. Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti su jūsų parašu (-ais), kurio tikrumą privalo patvirtinti jūsų bankas arba notaras. Reikalavimas ir prašymas, kurių tikrumas patvirtintas, turi būti gauti mūsų nurodytoje būstinėje sią datą arba anksčiau (nurodoma data, praėjus 70 dienų po laukiamo Baigimo laiko pasibaigimo) ________________ (,,pasibaigimo data"). Tada ši garantija baigs galioti, ir ji turi būti mums grąžinta. Mums buvo pranešta, kad Naudos gavėjas gali reikalauti Skolininko pratęsti šią garantiją, jeigu išankstinis mokėjimas nebuvo grąžintas likus 28 dienoms iki pasibaigiant minėtam laikui. Mes garantuojame, kad per tas 28 dienas raštu gavę iš jūsų reikalavimą ir jūsų pareiškimą, kad išankstinis mokėjimas nebuvo grąžintas ir kad šios garantijos laikas nebuvo pratęstas, išmokėsime jums garantuotąją sumą. Šiai garantijai turi būti taikomi ______________ įstatymai, ir jai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, išleistos Tarptautinių prekybos rūmų 458 leidiniu.
Data __________ Parašas (-ai) 5 konkurso sąlygų priedas
KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA
Pirkimo numeris:____________________
Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.
Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi. Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.
Įmonės vadovo vardas, pavardė Parašas Data
Šaltinis: cpma.lt |